Стороны заключили контракт на капитальный ремонт сетей водоснабжения. Для исполнения обязательств подрядчик закупил материалы, предусмотренные сметой контракта. В процессе работ выяснилось, что закупленные материалы конструктивно не подходят для выполнения работ по контракту. Подрядчик уведомил об этом заказчика. Далее подрядчик организовал за свой счет повторную государственную экспертизу измененной сметной документации, которая получила положительное заключение. В уточненной документации спорные подставки были заменены на иной материал, конструктивно подходящий для работ.
Далее стороны подписали соглашение о расторжении контракта, при этом заказчик оплатил выполненные истцом работы в полном объеме, но не возместил расходы на приобретение непригодных материалов.
Подрядчика такое положение дел не устроило, и он обратился в суд.
Вместе с тем заказчик свой отказ возместить расходы объяснил следующим образом:
— истец не приостановил выполнение работ в порядке статей 716, 719 ГК РФ, поэтому не вправе требовать возмещения убытков;
— подрядчик как профессиональный участник рынка должен был обнаружить ошибки в документации на стадии проведения аукциона и заключения контракта, предупредить заказчика и не закупать непригодные материалы и т.д.
Однако все три судебных инстанции встали на сторону подрядчика и взыскали с заказчика деньги без учета НДС.
Свои решения суды обосновали следующим образом:
— заказчик обязан предоставить надлежащую проектную документацию. Убытки возникли из-за ошибок в технических решениях при определении материалов. Конструкция последних не позволяла их использовать. Подрядчик своевременно сообщил заказчику об этих обстоятельствах;
— первоначальная проектная документация на момент проведения закупки и заключения контракта не давала представления подрядчику о том, что материалы нельзя использовать. Это выяснили только при выполнении работ. Обратное не доказали;
— подрядчик приобрел подходящие материалы в соответствии с уточненной документацией, которую одобрила экспертиза. Заказчик согласовал изменения без замечаний.